Региональное
Законодательство
Удмуртии

Постановление РЭК УР от 15.08.2014 N 13/4 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Завьялово Энерго" на 2015 - 2019 годы"

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2014 г. № 13/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ЗАВЬЯЛОВО ЭНЕРГО" НА 2015 - 2019 ГОДЫ

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 23 июля 2012 года № 319 "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики" и в целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики постановляет:
Утвердить инвестиционную программу ООО "Завьялово Энерго" на 2015 - 2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению в размере 78222,00 тыс. руб. (с НДС), в том числе:
- на 2015 год в размере 15644,40 тыс. руб.;
- на 2016 год в размере 15644,40 тыс. руб.;
- на 2017 год в размере 15644,40 тыс. руб.;
- на 2018 год в размере 15644,40 тыс. руб.;
- на 2019 год в размере 15644,40 тыс. руб.

И.о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.В.ФИНК





Приложение 1
к постановлению
Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
от 15 августа 2014 г. № 13/4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЗАВЬЯЛОВО ЭНЕРГО" НА 2015 ГОД

№ п/п
Перечень инвестиционных проектов
Сроки выполнения работ
Физические параметры объекта
Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. (с НДС)
Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей
Месяц и год начала проекта
Месяц и год окончания проекта
Вводимая мощность, протяженность сетей, кол-во
План по вводу на период регулирования
Ед. изм. (МВА, км, шт.)
Итого
Амортизация
Прибыль
За счет платы за технолог. присоед.
За счет иных источников (Арендная плата)

2015 год











1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Ст. Михайловское, (пер. Ключевой оп. 1 - 10, ул. Садовая оп. 1 - 25, Совхозная оп. 1 - 16, Дубовцева оп. 1 - 12), замена КТП № 275 с трансформ.
март 2015
апрель 2015
0,25/2,4/1
0,25/2,4/1
МВА/км/шт.
2300,0
2300,0
0,00
0,00
0,00
2300,0
2
Строительство с. Завьялово, м-н Молдаванка, III очередь. 2 КТП 10/0,4 ВЛ-0,4 - 4,4 км и 10 кВ - 0,6 км (18:08:034001:1337/318) (ул. Черемуховая 0,6 км, Парковая-0,5 км, Авиаторов-1,8 км, Фруктовая-0,7 км, Курортная оп. 1 - 19, Весенняя оп. 1 - 27)
май 2015
июнь 2017
0,50/5,0/2
0,50/1,9/2
МВА/км/шт.
5250,0
2971,4
0,00
2971,40
0,00
0,0
3
Строительство д. Пычанки, м-н "Набережный" и "Радужный" на 921 уч., строительство 6 КТП, сетей ВЛ-0,4 - 16 км и 10 кВ - 1,7 км (18:08:0330011:362/122)
июнь 2015
июль 2018
1,5/17,7/6
0,5/6/2
МВА/км/шт.
17600,0
5950,0
0,00
5950,00
0,00
0,0
4
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Ягул (ул. Западная оп. 1 - 26, Парковая оп. 1 - 10), замена КТП № 1015 с трансформ.
сентябрь 2015
октябрь 2015
0,25/1,3/1
0,25/1,3/1
МВА/км/шт.
1430,0
1430,0
0,00
0,00
0,00
1430,0
5
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Лудорвай (ул. Южная оп. 1 - 15, Школьная оп. 1 - 11, Труда оп. 1 - 8), замена КТП № 76 с трансформ.
сентябрь 2015
октябрь 2015
0,25/1,3/1
0,25/1,3/1
МВА/км/шт.
1540,0
1540,0
0,00
0,00
0,00
1540,0
6
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Семеново (ул. Полевая оп. 1 - 30, 3-я Подлесная оп. 1 - 26, 4-я Подлесная оп. 1 - 20), замена КТП № 495 с трансформ.
июнь 2015
август 2016
0,25/3,0/1
0/0,8/0
МВА/км/шт.
3600,0
583,0
0,0
0,0
0,0
583,0
7
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Успенка (ул. Садовая оп. 1 - 61), замена КТП № 620 с трансформ.
май 2015
май 2017
0,25/2,0 /1
0/1,2/0
МВА/км/шт.
2095,0
870,0
0,0
0,0
0,0
870,0

Итого по 2015 году:





28120,0
15644,40
0,00
8921,40
0,00
6723,00

ВСЕГО:





28120,0
15644,40
0,00
8921,40
0,00
6723,00

И.о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.В.ФИНК





Приложение 2
к постановлению
Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
от 15 августа 2014 г. № 13/4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЗАВЬЯЛОВО ЭНЕРГО" НА 2016 ГОД

№ п/п
Перечень инвестиционных проектов
Сроки выполнения работ
Физические параметры объекта
Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. (с НДС)
Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей
Месяц и год начала проекта
Месяц и год окончания проекта
Вводимая мощность, протяженность сетей, кол-во
План по вводу на период регулирования
Ед. изм. (МВА, км, шт.)
Итого
Амортизация
Прибыль
За счет платы за технолог. присоед.
За счет иных источников (Арендная плата)

2016 год











1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Люкшудья (ул. Спортивная оп. 1 - 26, Бамовская оп. 1 - 11) от КТП № 841
март 2016
май 2016
0/1,4/0
0/1,4/0
МВА/км/шт.
1100,0
1100,0

0,0
0,0
1100,0
2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Шурдымка (ул. Вишневая оп. 1 - 16, Хуторная оп. 1 - 26), замена КТП № 349 с трансформ.
май 2016
июнь 2016
0,25/1,5/1
0,25/1,5/1
МВА/км/шт.
2606,0
2606,0
0,0
0,0
0,0
2606,0
3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Семеново (ул. Полевая оп. 1 - 30, 3-я Подлесная оп. 1 - 26, 4-я Подлесная оп. 1 - 20), замена КТП № 495 с трансформ.
июнь 2015
август 2016
0,25/3,0/1
0,25/2,2/1
МВА/км/шт.
3600,0
3017,0
0,0
0,0
0,0
3017,0
4
Строительство м-н "БерриХилс" строительство сетей ВЛ-0,4 - 4 км и 6 кВ - 0,1 км, 1 КТП (18:08:019003:2459/3692)
июнь 2016
август 2016
0,25/4,1/1
0,25/4,1/1
МВА/км/шт.
5060,0
5060,0
0,00
5060,00
0,00
0,0
5
Строительство с. Завьялово, м-н Молдаванка, III очередь. 2 КТП 10/0,4, ВЛ-0,4 - 4,4 км и 10 кВ - 0,6 км (18:08:034001:1337/318) (ул. Черемуховая 0,6 км, Парковая-0,5 км, Авиаторов-1,8 км, Фруктовая-0,7 км, Курортная оп. 1 - 19, Весенняя оп. 1 - 27)
май 2015
июнь 2017
0,50/5,0/2
0/2,3/0
МВА/км/шт.
5250,0
1661,4
0,00
1661,40
0,00
0,0
6
Строительство д. Пычанки, м-н "Набережный" и "Радужный" на 921 уч., строительство 6 КТП, сетей ВЛ-0,4 - 16 км и 10 кВ - 1,7 км (18:08:0330011:362/122)
июнь 2015
июль 2018
1,5/17,7/6
0,5/1,3/2
МВА/км/шт.
17600,0
2200,0
0,00
2200,00
0,00
0,0

Итого по 2016 году:





35216,0
15644,40
0,00
8921,40
0,00
6723,00

ВСЕГО:





35216,0
15644,40
0,00
8921,40
0,00
6723,00

И.о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.В.ФИНК





Приложение 3
к постановлению
Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
от 15 августа 2014 г. № 13/4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЗАВЬЯЛОВО ЭНЕРГО" НА 2017 ГОД

№ п/п
Перечень инвестиционных проектов
Сроки выполнения работ
Физические параметры объекта
Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. (с НДС)
Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей
Месяц и год начала проекта
Месяц и год окончания проекта
Вводимая мощность, протяженность сетей, кол-во
План по вводу на период регулирования
Ед. изм. (МВА, км, шт.)
Итого
Амортизация
Прибыль
За счет платы за технолог. присоед.
За счет иных источников (Арендная плата)

2017 год











1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Успенка (ул. Садовая оп. 1 - 61), замена КТП № 620 с трансформ.
май 2015
май 2017
0,25/2,0/1
0,25/0,8/1
МВА/км/шт.
2095,0
1225,0
0,0
0,0
0,0
1225,0
2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Б. Венья (ул. Трактовая оп. 1 - 29, 1, 2, 3 Нагорная оп. 1 - 38), замена КТП № 763 с трансформ.
май 2017
июнь 2017
0,4/2,1/1
0,4/2,1/1
МВА/км/шт.
2200,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
2200,0
3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. М. Венья (ул. Цветочная оп. 1 - 11, Средняя оп. 1 - 12, Объездная оп. 1 - 10, Весенняя оп. 1 - 13, Южная оп. 1 - 9), замена КТП № 846 с трансформ.
июнь 2017
июль 2017
0,25/2,4/1
0,25/2,4/1
МВА/км/шт.
2420,0
2420,0
0,0
0,0
0,0
2420,0
4
Реконструкция ВЛ-10 кВ, д. Бахтияры (ул. Лесная оп. 1 - 29, Речная оп. 1 - 13, Центральная оп. 1 - 23, Прудовая оп. 1 - 31), замена КТП № 877 с трансформ.
июль 2017
август 2019
0,25/3,1 /1
0/1,2/0
МВА/км/шт.
2900,0
878,0
0,0
0,0
0,0
878,0
5
Строительство д. Пычанки, м-н "Набережный" и "Радужный" на 921 уч., строительство 6 КТП, сетей ВЛ-0,4 - 16 км и 10 кВ - 1,7 км (18:08:0330011:362/122)
июнь 2015
июль 2018
1,5/17,7/6
0/8,4/0
МВА/км/шт.
17600,0
6569,6
0,00
6569,60
0,00
0,0
6
Строительство с. Завьялово, м-н Молдаванка, III очередь. 2 КТП 10/0,4, ВЛ-0,4 - 4,4 км и 10 кВ - 0,6 км (18:08:034001:1337/318) (ул. Черемуховая 0,6 км, Парковая-0,5 км, Авиаторов-1,8 км, Фруктовая-0,7 км, Курортная оп. 1 - 19, Весенняя оп. 1 - 27)
май 2015
июнь 2017
0,50/5,0/2
0/0,8/0
МВА/км/шт.
5250,0
617,2
0,00
617,20
0,00
0,0
7
Строительство с. Ягул, м-н "Радуга" строительство сетей ВЛ-0,4 - 3,5 км и 6 - 0,5 км, КТП - 2 шт. (ул. Липовая, Северная) 18:08:021014:509
август 2017
октябрь 2019
0,5/4,0/2
0/2,3/0
МВА/км/шт.
4356,0
1734,6
0,0
1734,6
0,0
0,0

Итого по 2017 году:





9615,0
15644,40
0,00
8921,40
0,00
6723,00

ВСЕГО:





9615,0
15644,40
0,00
8921,40
0,00
6723,00

И.о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.В.ФИНК





Приложение 4
к постановлению
Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
от 15 августа 2014 г. № 13/4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЗАВЬЯЛОВО ЭНЕРГО" НА 2018 ГОД

№ п/п
Перечень инвестиционных проектов
Сроки выполнения работ
Физические параметры объекта
Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. (с НДС)
Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей
Месяц и год начала проекта
Месяц и год окончания проекта
Вводимая мощность, протяженность сетей, кол-во
План по вводу на период регулирования
Ед. изм. (МВА, км, шт.)
Итого
Амортизация
Прибыль
За счет платы за технолог. присоед.
За счет иных источников (Арендная плата)

2018 год











1
Строительство д. Пычанки, м-н "Набережный" и "Радужный" на 921 уч., строительство 6 КТП, сетей ВЛ-0,4 - 16 км и 10 кВ - 1,7 км (18:08:0330011:362/122)
июнь 2015
июль 2018
1,5/17,7/6
0,5/2,0/2
МВА/км/шт.
17600,0
2880,4
0,0
2880,4
0,0
0,0
2
Строительство д. Ст. Михайловское, м-н "Семь озер", строительство 2 КТП, ВЛ-0,4 кВ - 4 км и 6 кВ - 2 км 18:08:021014:905
июль 2018
сентябрь 2018
0,5/6,0/2
0,5/6,0/2
МВА/км/шт.
6041,0
6041,0
0,0
6041,0
0,0
0,0
3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - 2,8 км, ВЛ-10 кВ - 0,5 км, д. Курегово оп. 1 - 83, замена 2 КТП с трансформ.
май 2018
июнь 2018
0,5/3,3/2
0,5/3,3/2
МВА/км/шт.
3630,0
3630,0
0,0
0,0
0,0
3630,0
4
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Чемошур, м-н Нижний, замена КТП № 977 с трансф.
август 2018
сентябрь 2018
0,25/3,0/1
0,25/3,0/1
МВА/км/шт.
2600,0
2600,0
0,0
0,0
0,0
2600,0
5
Реконструкция ВЛ-10 кВ, д. Бахтияры (ул. Лесная оп. 1 - 29, Речная оп. 1 - 13, Центральная оп. 1 - 23, Прудовая оп. 1 - 31), замена КТП № 877 с трансформ
июль 2017
август 2019
0,25/3,1/1
0/0,7/0
МВА/км/шт.
2900,0
493,0
0,0
0,0
0,0
493,0

Итого по 2018 году:





27271,0
15644,4
0,0
8921,4
0,0
6723,0

ВСЕГО:





27271,0
15644,40
0,00
8921,40
0,00
6723,00

И.о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.В.ФИНК





Приложение 5
к постановлению
Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
от 15 августа 2014 г. № 13/4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЗАВЬЯЛОВО ЭНЕРГО" НА 2019 ГОД

№ п/п
Перечень инвестиционных проектов
Сроки выполнения работ
Физические параметры объекта
Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. (с НДС)
Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей
Месяц и год начала проекта
Месяц и год окончания проекта
Вводимая мощность, протяженность сетей, кол-во
План по вводу на период регулирования
Ед. изм. (МВА, км, шт.)
Итого
Амортизация
Прибыль
За счет платы за технолог. присоед.
За счет иных источников (Арендная плата)

2019 год











1
Строительство д. Ягул, новый микр-н на 250 участков, строительство сетей ВЛ-0,4 - 5,5 км и 6 кВ - 0,5 км, 2 КТП (18:008:021014:66)
май 2019
июль 2019
0,5/6,0/2
0,5/6,0/2
МВА/км/шт.
6300,0
6300,0
0,0
6300,0
0,0
0,0
2
Реконструкция КЛ-6 кВ на ЗТП 63 - 1,8 км д. Хохряки
июнь 2019
август 2019
0/1,8/0
0/1,8/0
МВА/км/шт.
3050,0
3050,0
0,0
0,0
0,0
3050,0
3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Лудорвай (пер. Колхозный оп. 1 - 11, ул. Колхозная оп. 1 - 50) замена КТП № 59 с трансформ.
август 2019
сентябрь 2019
0,4/2,0/1
0,4/2,0/1
МВА/км/шт.
2144,0
2144,0
0,0
0,0
0,0
2144,0
4
Строительство с. Ягул, м-н "Радуга" строительство сетей ВЛ-0,4 - 3,5 км и 6 - 0,5 км, КТП - 2 шт. (ул. Липовая, Северная) 18:08:021014:509
август 2017
октябрь 2019
0,5/4,0/2
0,5/1,7/2
МВА/км/шт.
4356,0
2621,4
0,0
2621,4
0,0
0,0
5
Реконструкция ВЛ-10 кВ, д. Бахтияры (ул. Лесная оп. 1 - 29, Речная оп. 1 - 13, Центральная оп. 1 - 23, Прудовая оп. 1 - 31), замена КТП № 877 с трансформ.
июль 2017
август 2019
0,25/3,1/1
0,25/1,2/1
МВА/км/шт.
2900,0
1529,0
0,0
0,0
0,0
1529,0

Итого по 2019 году:





15850,0
15644,40
0,00
8921,40
0,00
6723,00

ВСЕГО:





15850,0
15644,40
0,00
8921,40
0,00
6723,00

И.о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.В.ФИНК


------------------------------------------------------------------