Типы документов
Реклама
Партнеры
Распоряжение Правительства УР от 14.04.2014 N 229-р "Об утверждении проекта инвестиционного соглашения между Удмуртской Республикой, муниципальным образованием "Увинский район" и обществом с ограниченной ответственностью "Увадрев-Холдинг" о совместной реализации и финансировании регионального инвестиционного проекта "Организация современного производства древесно-стружечных плит"
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 апреля 2014 г. № 229-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
"УВИНСКИЙ РАЙОН" И ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ" О СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
И ФИНАНСИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ"
1. Утвердить прилагаемый проект инвестиционного соглашения между Удмуртской Республикой, муниципальным образованием "Увинский район" и обществом с ограниченной ответственностью "Увадрев-Холдинг" о совместной реализации и финансировании регионального инвестиционного проекта "Организация современного производства древесно-стружечных плит".
2. Поручить Министерству экономики Удмуртской Республики заключить от имени Удмуртской Республики соглашение, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Определить Министерство экономики Удмуртской Республики уполномоченным исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики по исполнению от имени Удмуртской Республики соглашения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Направить проект соглашения, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, в Администрацию муниципального образования "Увинский район" и общество с ограниченной ответственностью "Увадрев-Холдинг".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Удмуртской Республики
А.Н.СИВЦОВ
Утверждено
распоряжением
Правительства
Удмуртской Республики
от 14 апреля 2014 года № 229-р
Проект
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
"УВИНСКИЙ РАЙОН" И ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ" О СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
И ФИНАНСИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ"
г. Ижевск
Удмуртской Республики
"__" ______________ 2014 года
Удмуртская Республика, именуемая в дальнейшем "Сторона-1", от имени которой на основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от "__" ______________ 2014 года действует Министерство экономики Удмуртской Республики в лице исполняющего обязанности министра Зайцева Михаила Петровича, действующего на основании Положения о Министерстве экономики Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 июня 2004 года № 84,
муниципальное образование "Увинский район", именуемое в дальнейшем "Сторона-2", в лице главы муниципального образования "Увинский район" Головина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования "Увинский район" Удмуртской Республики, принятого решением Увинского районного Совета депутатов от 16 июня 2005 года № 288,
и общество с ограниченной ответственностью "Увадрев-Холдинг", именуемое в дальнейшем "Сторона-3", в лице генерального директора Останиной Любови Анатольевны, действующей на основании устава,
в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", руководствуясь Законом Удмуртской Республики от 3 апреля 2013 года № 14-РЗ "Об инвестиционном фонде Удмуртской Республики", Положением об инвестиционном фонде Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 июня 2013 года № 244, распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 3 февраля 2014 года № 40-р "Об утверждении паспорта регионального инвестиционного проекта "Организация современного производства древесно-стружечных плит", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики", заключили настоящее инвестиционное соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является совместная реализация и финансирование в рамках государственно-частного партнерства регионального инвестиционного проекта "Организация современного производства древесно-стружечных плит" (далее по тексту - Проект).
1.1.1. В рамках реализации Проекта Сторона-3 обязуется:
- построить комплекс объектов капитального строительства по производству древесно-стружечных плит по адресу: Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Заводская, 1 (далее по тексту - Объект капитального строительства 1), в соответствии с проектной документацией архивный № 400, разработанной ООО "Костромалеспроект" (свидетельство о допуске выдано СРО НП "Союз проектировщиков верхней Волги" от 28 сентября 2012 года № 24-П"), и организовать на нем производство древесно-стружечных плит мощностью 300 тыс. кбм в год с использованием системы непрерывного прессования;
- построить объект транспортной инфраструктуры поселка Ува Увинского района Удмуртской Республики - автомобильную дорогу от существующей автомобильной дороги Ува - Селты до производственной территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на ул. Заводской пос. Ува (далее по тексту - Объект капитального строительства 2 или Проект в части строительства транспортной инфраструктуры), в соответствии с проектной документацией архивный № 2626, разработанной ОАО "Автодормостпроект" (свидетельство о допуске выдано НП "Межрегионпроект" 24 сентября 2012 года, регистрационный номер 03-МРП-050), с последующей передачей Стороне-2 в муниципальную собственность.
1.1.2. Сторона-1 обязуется предоставить Стороне-3 бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Удмуртской Республики на целевое финансирование в форме субсидий на возмещение затрат на строительство транспортной инфраструктуры - Объекта капитального строительства 2, переданного в муниципальную собственность Стороне-2.
Сторона-1 предоставляет Стороне-3 бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Удмуртской Республики в размере, указанном в пункте 2.2.1 Соглашения, в сроки, определенные Сторонами в Плане-графике реализации Проекта в части строительства транспортной инфраструктуры (приложение № 1 к Соглашению), но не ранее государственной регистрации права муниципальной собственности Стороны-2 на Объект капитального строительства 2.
1.2. Характеристика Объекта капитального строительства 2:
- наименование: автомобильная дорога от существующей автомобильной дороги Ува - Селты до производственной территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на ул. Заводской пос. Ува;
- адрес: Удмуртская Республика, поселок Ува;
- назначение: дорога автомобильная с облегченным типом дорожного покрытия;
- протяженность: 1,863 км;
- категория дороги: IV;
- вид покрытия: асфальтобетон;
- расчетная скорость: 60 км/час;
- число полос движения: 2 полосы;
- ширина земляного полотна: 10,0 м;
- ширина проезжей части: 6,0 м;
- ширина обочин: 2 x 2 м;
- расчетные нагрузки для искусственных сооружений: А-14; Н-14;
- количество углов поворота: 4 шт.;
- минимальный радиус закругления: 60 м;
- длина прямых вставок: 1027,23 м;
- длина кривых: 835,76 м;
- количество примыканий: 2 шт.;
- количество двухсторонних съездов: 1 шт.
1.3. Объект капитального строительства 2 создается на земельных участках, переданных Стороной-2 Стороне-3 в аренду на период реализации Проекта в части строительства транспортной инфраструктуры.
1.4. Разработка проектной документации по Объекту капитального строительства 2 и ее экспертиза осуществляется за счет средств Стороны-3.
1.5. В результате реализации Проекта Объект капитального строительства 2 передается в собственность муниципального образования "Увинский район" (Сторона-2) в порядке, определенном в пункте 3.1.5 Соглашения.
1.6. Сроки реализации Проекта: 2012 - 2014 годы.
1.7. Объем, порядок и сроки выполнения работ по реализации Проекта в части строительства транспортной инфраструктуры определены Сторонами в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами в Плане-графике, являющемся приложением № 1 к Соглашению и его неотъемлемой частью.
2. Общая стоимость реализации
регионального инвестиционного проекта
2.1. Общая стоимость Проекта ориентировочно составляет 3192 млн. рублей (три миллиарда сто девяносто два миллиона рублей), в том числе стоимость Объекта капитального строительства 2 согласно проектно-сметной документации в ценах 2013 года составляет без учета разработки проектно-сметной документации и ее экспертизы 65,99 млн. рублей (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто тысяч рублей).
2.2. Объем средств, направляемых на реализацию регионального инвестиционного проекта Стороной-1 и Стороной-3, составляет:
2.2.1. Сторона-1 предоставляет Стороне-3 бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Удмуртской Республики на целевое финансирование в форме субсидий на возмещение затрат на строительство объекта транспортной инфраструктуры (Объекта капитального строительства 2) в размере 50 млн. рублей (пятьдесят миллионов рублей) на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2.2. Сторона-3 финансирует региональный инвестиционный проект в виде капитальных вложений за счет:
- собственных средств в размере 643 млн. рублей (шестьсот сорок три миллиона рублей);
- заемных средств в размере 2499 млн. рублей (два миллиарда четыреста девяносто девять миллионов рублей).
2.3. Сроки перечисления денежных средств, направляемых на финансирование Проекта в части строительства транспортной инфраструктуры, определены Сторонами в Плане-графике, являющемся приложением № 1 к Соглашению.
2.4. Сторона-1 перечисляет Стороне-3 денежные средства, указанные в пункте 2.2.1 Соглашения, на расчетный счет, указанный в Соглашении.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона-2 обязуется:
3.1.1. Произвести межевание и кадастровую постановку на учет земельных участков, необходимых для строительства Объекта капитального строительства 2, в сроки в соответствии с приложением № 1 к Соглашению.
3.1.2. Предоставить Стороне-3 земельные участки в аренду для создания Объекта капитального строительства 2 без ограничения (обременения) прав третьих лиц на земельные участки в сроки в соответствии с приложением № 1 к Соглашению.
3.1.3. Подготовить и направить в уполномоченный орган необходимые документы для перевода земельных участков категории "Земли сельскохозяйственного назначения", необходимых для создания Объекта капитального строительства 2, в категорию "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения" в сроки согласно приложению № 1 к Соглашению.
3.1.4. Выдать разрешение на ввод Объекта капитального строительства 2 в эксплуатацию согласно статье 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.1.5. Принять Объект капитального строительства 2 в муниципальную собственность по акту сдачи-приемки (подписав его уполномоченным лицом) в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного извещения о готовности Объекта капитального строительства 2 к передаче и документов, предусмотренных п. 3.2.5 Соглашения, от Стороны-3.
3.1.6. Обеспечить Стороне-3 необходимые условия для выполнения работ по созданию Объекта капитального строительства 2, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Стороны-3 и уполномоченных им лиц к земельным участкам, на которых будет расположен Объект капитального строительства 2.
3.1.7. Произвести государственную регистрацию права муниципальной собственности на Объект капитального строительства 2 в срок не позднее 1 календарного месяца со дня передачи Объекта капитального строительства 2 и документов, необходимых для государственной регистрации.
3.1.8. Известить в письменном виде Сторону-1 о передаче Объекта капитального строительства 2 в соответствии с пунктом 3.1.5 Соглашения и государственной регистрацией Объекта капитального строительства 2 в муниципальную собственность.
3.2. Сторона-3 обязуется:
3.2.1. Построить в рамках реализации Проекта Объект капитального строительства 1 и Объект капитального строительства 2 в соответствии с проектной документацией в сроки в соответствии с приложением № 1 к Соглашению.
3.2.2. Обеспечить в объеме, установленном пунктом 2.2 Соглашения, финансирование Проекта.
3.2.3. Самостоятельно и от своего имени заключить договор подряда на создание Объекта капитального строительства 1 и Объекта капитального строительства 2.
3.2.4. Известить в письменном виде Сторону-1 и Сторону-2 о готовности Объекта капитального строительства 2 к передаче.
3.2.5. Передать Стороне-2 Объект капитального строительства 2 в муниципальную собственность по акту сдачи-приемки с приложением документов, необходимых для государственной регистрации Объекта капитального строительства 2, в сроки в соответствии с приложением № 1 к Соглашению.
3.2.6. Содержать Объект капитального строительства 2 до государственной регистрации права муниципальной собственности.
3.2.7. Ежеквартально в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года - до 28 февраля очередного финансового года представлять Стороне-1 отчет о ходе реализации регионального инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 2 к Соглашению.
3.2.8. Обеспечить реализацию права на проведение проверок целевого использования субсидии и исполнения условий Соглашения Стороной-1, Министерством финансов Удмуртской Республики и Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики.
3.3. Сторона-1 обязуется:
3.3.1. Предоставить Стороне-3 бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Удмуртской Республики на целевое финансирование в форме субсидий на возмещение затрат на строительство транспортной инфраструктуры - Объекта капитального строительства 2, переданного в муниципальную собственность Стороне-2.
Сторона-1 предоставляет Стороне-3 бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Удмуртской Республики в размере, указанном в пункте 2.2.1 Соглашения, в сроки, определенные Сторонами в Плане-графике реализации Проекта в части строительства транспортной инфраструктуры (приложение № 1 к Соглашению), но не ранее государственной регистрации Объекта капитального строительства 2 в муниципальной собственности.
В случае если Стороной-2 нарушается срок регистрации права муниципальной собственности на принятый Объект капитального строительства 2, предусмотренный пунктом 3.1.7 Соглашения, при отсутствии вины Стороны-3, то Сторона-1 предоставляет Стороне-3 бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Удмуртской Республики по настоящему Соглашению в сроки, определенные Сторонами в приложении № 1 к Соглашению.
3.3.2. Содействовать реализации Проекта согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
5. Порядок расторжения и внесение изменений в Соглашение
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто только по соглашению Сторон.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу с момента подписания их всеми Сторонами.
6. Порядок совместного управления реализацией регионального
инвестиционного проекта и взаимного контроля
за исполнением обязательств
6.1. Сторона-3 ежеквартально представляет информацию о ходе реализации регионального инвестиционного проекта Стороне-1 в соответствии с пунктом 3.2.7 Соглашения.
6.2. Сторона-1 ежеквартально получает от Стороны-3 информацию о ходе реализации регионального инвестиционного проекта, необходимую для проверки соблюдения условий настоящего Соглашения, по форме согласно приложению № 2 к Соглашению.
6.3. Соблюдение Стороной-3 условий, целей и порядка получения субсидий, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения, подлежит обязательной проверке Стороной-1 и/или Министерством финансов Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, а также Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в порядке, установленном Законом Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года № 51-РЗ "О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики".
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.
7.2. В случае нарушения Стороной-1 своих обязательств по финансированию Проекта, определенных пунктом 2.2.1 Соглашения, на срок более трех месяцев в соответствии с приложением № 1 к Соглашению Сторона-1 выплачивает Стороне-3 неустойку по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент предъявления требования об исполнении обязательства, от суммы финансирования, подлежащей к оплате в соответствии с приложением № 1 к Соглашению, за весь период задержки финансирования.
7.3. В случае нарушения Стороной-3 своих обязательств по финансированию Проекта, определенных пунктом 2.2.2 Соглашения, на срок более трех месяцев в соответствии с Планом-графиком (приложение № 1 к Соглашению) Сторона-3 выплачивает Стороне-1 неустойку по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент предъявления требования об исполнении обязательства, от суммы финансирования, подлежащей к оплате за весь период задержки финансирования.
7.4. В случае нарушения Стороной-2 обязательств по приемке и нарушения сроков регистрации права муниципальной собственности на Объект капитального строительства 2, установленных Соглашением, более чем на две недели Сторона-2 обязана уплатить Стороне-3 неустойку по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент предъявления требования об исполнении обязательства, от стоимости Объекта капитального строительства 2, указанной в акте сдачи-приемки, за каждый день неисполнения обязательства.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. В случае возникновения в период действия Соглашения форс-мажорных обстоятельств (пожаров, стихийных бедствий, блокад, общественных волнений, беспорядков, запрещения экспорта и (или) импорта, каких бы то ни было военных действий), препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный с согласия Сторон и оформленный в виде дополнения к настоящему Соглашению, при условии уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой Стороны в течение 10 календарных дней.
8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение Соглашения может быть отложено на срок не более 12 месяцев, по истечении которых Соглашение может быть расторгнуто.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением настоящего Соглашения, должны решаться путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии определяется - 10 календарных дней с момента получения претензии.
9.2. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров они могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах на русском языке, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона-1: _______________ реквизиты Стороны______________
_______________________________/ _____________________________/
подпись М.П. Ф.И.О.
Сторона-2: _______________ реквизиты Стороны______________
_______________________________/ _____________________________/
подпись М.П. Ф.И.О.
Сторона-3: ООО "Увадрев-Холдинг", ИНН: 1831090774, ОГРН 1031800564872,
Юридический адрес: 426062, г. Ижевск, ул. Спортивная, 77, КПП: 183650001.
Банк: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России, г. Ижевск, р/счет:
40702810468020103425, к/счет: 30101810400000000601, БИК: 049401601, тел.
(3412)60-60-50.
_______________________________/ _____________________________/
подпись М.П. Ф.И.О.
Приложение № 1
к инвестиционному соглашению
№ ___ от "__" _________ 2014 г.
ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
№ п/п
Обязательства Сторон по реализации регионального инвестиционного проекта в части строительства транспортной инфраструктуры
Срок выполнения
Ответственная Сторона
1
Межевание и кадастровая постановка на учет земельных участков, занятых под Объектом капитального строительства 2.
Предоставить Стороне-3 земельные участки, занятые под Объектом капитального строительства 2, в аренду без ограничений (обременений) третьих лиц
не позднее 5 рабочих дней с момента подписания инвестиционного соглашения
Сторона-2
2
Подготовка и направление в уполномоченный орган необходимых документов для перевода земельных участков категории "Земли сельскохозяйственного назначения", необходимых для создания Объекта капитального строительства 2, в категорию "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения"
до 28.04.2014
Сторона-2
3
Заключение договоров подряда на создание объектов капитального строительства
не позднее 5 рабочих дней с момента подписания инвестиционного соглашения
Сторона-3
4
Строительство в рамках реализации Проекта в соответствии с проектной документацией и условиями Соглашения:
4.1
Объекта капитального строительства 1
31.12.2014
Сторона-3
4.2
Объекта капитального строительства 2
до 10.08.2014
Сторона-3
5
Подготовка и направление Стороне-2 документов для выдачи разрешения на ввод Объекта капитального строительства 2 в эксплуатацию
до 20.08.2014
Сторона-3
6
Выдача разрешения на ввод Объекта капитального строительства 2 в эксплуатацию Стороне-3
до 30.08.2014
Сторона-2
7
Передача Объекта капитального строительства 2 по акту сдачи-приемки и документов, необходимых для государственной регистрации Объекта капитального строительства 2, Стороне-2
до 04.09.2014
Сторона-3
8
Принятие по акту сдачи-приемки Объекта капитального строительства 2
до 10.09.2014, в течение 5 дней с даты получения документов от Стороны-3
Сторона-2
9
Государственная регистрация права муниципальной собственности на Объект капитального строительства 2
1 месяц со дня получения документов для регистрации права муниципальной собственности
Сторона-2
10
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей
до 30.10.2014
Сторона-1
11
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей
до 20.12.2014
Сторона-1
12
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
до 30.03.2015
Сторона-1
13
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
до 30.06.2015
Сторона-1
14
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
до 30.09.2015
Сторона-1
15
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
до 20.12.2015
Сторона-1
16
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
до 30.03.2016
Сторона-1
17
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
до 30.06.2016
Сторона-1
18
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
до 30.09.2016
Сторона-1
19
Предоставление Стороне-3 части бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
до 20.12.2016
Сторона-1
Сторона-1:
Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики
_________________________ М.П. Зайцев
Сторона-2:
Глава муниципального образования "Увинский район"
_________________________ В.А. Головин
Сторона-3:
Генеральный директор ООО "Увадрев-Холдинг"
_________________________ Л.А. Останина
Приложение № 2
к инвестиционному соглашению
№ ___ от "__" ____________ 2014 г.
Отчет
о ходе реализации регионального инвестиционного
проекта "Организация современного производства
древесно-стружечных плит"
Отчетный период ___________________________________________________________
(за 1-й квартал, за 6 месяцев, за 9 месяцев, за год)
1. Информация о ходе финансирования Проекта:
Период реализации Проекта
Всего
Бюджетные ассигнования инвестиционного фонда УР
Средства местных бюджетов
Средства инвестора
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. Информация о ходе выполнения работ (мероприятий):
Объекты
Освоение средств при реализации Проекта (млн. руб., с НДС)
Краткое описание выполненных работ с использованием натуральных количественных показателей
Срок завершения работ в соответствии с паспортом Проекта
Ожидаемый срок завершения работ
итого
за счет бюджетных ассигнований инвестиционного фонда УР
за счет средств местных бюджетов
за счет средств инвестора
1
2
3
4
5
6
7
8
К отчету необходимо приложить пояснительную записку о ходе реализации
Проекта, в том числе указать информацию о причинах, которые могут привести
к переносу установленных сроков реализации Проекта, предложения о внесении
изменений в паспорт Проекта, дополнительно прокомментировать фактические
показатели реализации Проекта, охарактеризовать факторы, повлиявшие на
отклонения от запланированных показателей.
Генеральный директор
ООО "Увадрев-Холдинг" ________________________ /________________/
подпись М.П. Ф.И.О.
Исполнитель: _________________ /_____________________/
подпись Ф.И.О.
Телефон: _______________; e-mail: ________________
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова